桩基施工合同

发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)甲方因施工需要委托乙方承担打桩工程。为明确双方的相互权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(gf-91-0201)，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，特订立以下合同条款，双方共同遵守。1.项目名称:2。项目地点:3。项目内容:1。单桩深度暂定为米，共约1米。单桩竖向承载力特征值为kn，单桩竖向极限承载力为kn。2.在本项目中，乙方应承担打桩、施工用电缆、质量、工期、安全、常用桩尖、焊条及其他辅助材料的人工费。①打桩单价:ф500桩以元/米为单位，其中包括桩管材料及辅助材料、人工、施工水电费、常用桩尖费用(元/件)，含税。如果用标准的桩尖，价格面议。桩接头应为焊接接头，接头不超过3个。(2)沉降完成后，按实际施工量计算，单桩计算方法从自然地面到桩尖计算。送桩深度要求以甲方工程部门和现场监理公司的书面通知为准:送桩深度不得超过甲方通知的送桩深度1米或自然地表以上，由此产生的费用由乙方承担(指因废桩或送桩过多而产生的接桩费用)。③工程结算以双方确认的最终结算为准。第4条工期:1。试桩之日起算一个日历日，要求打桩机进场施工。并完成之前所有打桩施工任务。如果工期不能按期完成，则每天罚款合同总价的1 & permil。总金额不得超过合同总价的10%。2.如因政府停电、设计图纸变更、不可抗力等自然灾害影响施工进度。，如乙方因台风、暴雨等原因停工，经双方协商签证，工期可顺延。3.因其他意外情况导致停工的，双方应共同查明原因，分清责任，损失由责任方承担。如因停工或窝工造成损失，由甲方负责，工期顺延，从窝工发生的半天开始签证，每名打桩机每天赔偿1000元。如属乙方责任，乙方自行赶工，如因乙方原因延误工期，每延误一天罚款XX元。第5条付款方式:(1)乙方持加盖公司财务印章的收据和发票提取项目资金。(2)在保证乙方质量的基础上，甲方同意以下付款方式:1。甲方应在收到乙方进度付款报告后七天内办理相关审批手续，并及时支付进度款；2.打桩完成后，如果桩通过测试，支付工程总进度款的70%；3.其余30%的工程款在桩基验收后三个月内支付。甲方应在乙方完成最后一根桩后三个月内完成桩基验收；验收时间超过三个月后，甲乙双方将桩基视为合格工程，同时支付工程余款。第6条合同方式:1。技术要求:根据设计图纸和地质资料，乙方应保证单桩的设计承载力，以静载试验的抽样试验结果为准。试桩合格的，费用由甲方负责；试桩不合格，费用由乙方承担，所有费用由乙方承担，直至返工合格，并赔偿甲方相应损失。2.纳税责任:本项目由乙方负责，本项目价格含税。3.负责公用设施:由乙方负责。第7条甲方职责:1。甲方监理公司派人到施工现场负责工程质量进度并监督签证。2.提交2份施工图纸，1份地质资料，组织相关部门一起过来。3.根据乙方的施工要求做好施工和进场桩位；三通一平& rdquo，为桩基施工现场提供水电，保证施工现场人员、机具、材料的进出畅通。甲方负责清理现场地面和地下的所有障碍物。如果由于沉降导致现场无法正常工作，甲方必须回填至乙方可以工作为止，费用由甲方承担，以确保材料运送到指定的施工区域。[!帝国新闻。第4页。甲方负责以书面形式提供细线基点，& plusmn0.00标高和送桩深度；乙方放好轴线和桩位后，甲方应组织相关人员进行复核，并书面确认乙方放好的轴线和桩位是否正确。5.甲方办理并承担报建手续和报建费用，乙方负责提供相关材料。6.甲方提供2份桩基施工图和1份工程地质勘察报告，并组织相关部门进行图纸会审。乙方整理后，各方盖章保存底。7.甲方应根据乙方提供的进桩计划及时提供合格的管桩..第八条乙方责任:1。乙方委派同志担任现场代表和项目指挥。2.组织各种机械进出，开工前向甲方提供已编制好的施工组织设计(包括施工总平面图、网络图和负责人名单)，做好各项施工准备工作。打桩工人的食宿费用由乙方负责。3.甲方进场时，必须提交打桩机证书和打桩机队长及手证书。4.如实记录单桩施工和各种竣工验收资料。5.保证单桩的设计承载力。检验不合格的，由此造成的经济责任由乙方承担。6.服从甲方和监理的指挥和管理，服从现场代表提出的意见和要求。7.严格控制施工进度，不得延误工期，并按阶段及时向甲方提交施工进度，以便甲方支付施工进度款。8.乙方应将现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担..9.乙方应重视施工安全，负责安全教育，重视文明施工中的用电安全。发生工伤事故，由乙方负责，现场设安全员。10.乙方应做好现场安全教育工作，做好四项预防措施，加强预防措施，并指定专人负责。11.工程竣工后，乙方应按《城市档案管理条例》的规定保存施工原始记录，并收集施工技术资料作为竣工验收文件移交给甲方(一式四份)。第九条、注意事项；1.乙方应根据施工图和桩基设计变更通知施工，如因乙方原因造成质量不合格，返工费用由乙方承担..2、根据施工图和现行国家施工验收标准进行工程质量验收。3.施工过程中的断桩问题，如属施工技术问题，由乙方负责；如有地质和桩质量问题，由甲方负责。4.因打桩引起的桩偏差超过桩基规范允许范围，导致承台或基础梁增加的，乙方应负责相应费用。5.如因地质原因导致打桩机无法施工，甲方可采用其他方法施工，如冲孔灌注桩，发生的费用由甲方承担；不包括在本合同工期内。第10条不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更或终止合同。第11条其他条款:本项目甲方已全权委托中山火炬建设监理公司管理质量和工程施工。第12条本合同未尽事宜，由甲方与合同补充条款协商解决。双方签署的补充条款具有同等法律效力。如发生合同纠纷，双方协商不成，可提交仲裁委员会仲裁，或依法向中山市人民法院提起诉讼。第13条本合同经双方代表签字盖章后立即生效，工程款项付清后自动终止。本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人签字:法定代表人签字:

委托代理人签字:委托代理人签字:

合同签署日期:年月日YY

合同签署地点: