路灯采购合同范本

随着高速公路系统的发展，传统的路灯控制和维护方式已经远远不能适应交通运输的发展速度。那么什么是路灯购买合同呢？以下是样书中为大家编制的路灯采购合同样本。谢谢大家的欣赏。

路灯采购合同示范条款第一条:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商，在平等、自主、互利的基础上，达成如下条款:购销商品名称:

一、产品要求:灯杆为双灯杆，乙方必须保质保量向甲方供货。

二.交货地点和时间:在绵阳市经济开发区F区21路交货，乙方负责卸货，费用自理。

三、支付方式:转账；自签约之日起三日内，预付货款总额的30%给乙方，乙方收到定金后为甲方加工制作；将货物交付到甲方指定的地点，支付货款总额的60%，然后卸货；总价款的5%在安装验收后7天内支付，剩余的5%作为质量保证金，一年后付清；乙方应出具结算收据。如果货物未能按时交付或支付，乙方将按日支付总货款的2%支付违约金。

4.乙方负责将货物运输至甲方的安装地点，由此产生的运费由乙方承担..

动词 （verb的缩写）乙方应提供该产品的货物检验报告，以确保各种型号和标签的准确性。

不及物动词乙方自行负责安装和调试，并承担费用。安装的下极线和附件包含在单价中(不包括灯具基本附件)。

七.售后服务及保修期:所售产品保修一年，无人为损坏。

八.争议的解决:甲乙双方在合同执行过程中发生争议，由双方协商解决；协商不成的，可以依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

九.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

口:乙方:

年月日:

路灯采购合同示范条款第二条:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

注:标的物单价固定，数量为暂估，最终结算数量以现场收货人员签字的账单为准。

第2条质量标准

应符合国家强制性标准。

第3条交付(交付)方式和验收

1.甲方应提前书面通知乙方准备货物，乙方应按照甲方要求及时将货物交付至..

2.乙方负责标的物的包装、供应、运输、卸货等工作和费用，并承担运输途中的损坏和损失责任。

3.未经甲方同意，乙方不得擅自在现场卸货。

4.甲方在现场抽样验收合格并填写验收表后，视为验收合格。

5.货物到达现场后三天内如有质量问题，乙方应无条件退货，给甲方造成的运输费用和经济损失由乙方承担..

第4条结算和支付

第5条违约责任

1.如因乙方提供的货物不符合合同要求而给甲方造成损失，乙方应承担合同总价的5%作为违约金，并赔偿给甲方造成的一切经济损失..

2.如乙方未能按时交货至施工现场，给甲方造成损失，乙方应承担合同总价的2%作为违约金，并赔偿给甲方造成的一切经济损失..

3.乙方保证甲方在使用其产品时不会被第三方指控侵犯专利权、商标权或工业设计权。如有第三方提出侵权指控，由此产生的一切法律责任和费用由乙方承担..

4.甲乙双方特别约定，本合同项下的债权不得转让。如违反本协议，违约方应支付对方合同价格的10%作为违约金，并赔偿对方由此造成的一切经济损失。

第6条合同中止

1.乙方履行合同不符合要求且拒不改正的，或者乙方延迟履行合同超过天的，甲方有权解除合同；

2.甲方逾期付款超过天的，乙方有权解除合同；

3.一方因违约不履行合同，另一方希望终止或解除全部合同的，应当书面通知违约方，解除合同自书面通知送达对方时生效。如果是邮寄，双方同意按本合同地址邮寄15天。

第7条不可抗力

因不可抗力致使本合同无法履行的，双方互不承担责任，任何一方均有权终止本合同。不可抗力是指双方无法预见、避免和克服的客观情况。

第8条争议解决方式

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解；协商或者调解不成的，依法向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。

第9条其他人

1.本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。本合同与补充协议如有不一致，以补充协议为准；

3.本合同自双方签字或盖章之日起生效。不能在同一天签字或盖章的，以后来签字或盖章的一方的签字或盖章日期为合同生效日期；

4.本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。

口(公章):乙方(公章):

路灯采购合同第三条范本发包人(全称):

承包商(全名):

1.项目概况:

项目名称:山东公路技师学院新校区单身宿舍路灯采购安装工程项目地点:山东公路技师学院新校区项目内容:新校区单身宿舍路灯采购安装工程项目批准文号:资金情况:自筹资金

2.工程承包范围:

合同范围:本项目包括路灯及其他照明灯具的采购、调试、安装及搬迁、电缆及电线敷设、灯头基础制作及安装、配套设施建设工程。(详见施工图和工程量清单)。

3.合同期限:

开始日期:年月日

完成日期:年月日

合同期的总日历天数为30天

4.质量标准工程质量标准:工程质量目标合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45-20xx》和《城市道路照明工程施工及验收规范CJJ89-20xx》等国家工程质量验收规范的要求。

5.发包价格

篮子金额(大写):贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元整(￥239，187.00元)

6.合同生效

6.1合同签订时间:

6.2合同签订地点:山东公路技师学院

6.3本合同自双方约定的日期起生效。

7.材料的采购、安装和验收。

7.1承包人直接采购的材料必须采用正规厂家合格的国家标准产品(材料为中、高等级)，并必须保证质量，有材料合格证、采购厂家、合格证、试验单、质量证明书和价格，必须经监理工程师和发包人验收并书面确认。如果承包人提供的材料不符合工程质量要求，发包人有权指定另一家材料供应商。

7.2在施工期间，承包人采购的各种货物应符合承包人的招标文件，发包人和监理公司应尽快指定有关人员对承包人采购的主要货物进行现场检查，材料入库时由四方共同验收，并办理签证备案。未经验收签字的材料，发包人不予批准。

7.3货物运至发包人施工现场后，由承包人负责安装和调试。在安装过程中，雇主和现场距离经理可随时检查头盔。如果发现不合格产品，承包商应无条件更换，安装所需的所有附件和耗材由承包商负责。安装和调试费用已包含在清单单价中，业主将不支付额外费用。

7.4承包人负责设备调试，调试完成后向发包人和监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明书、相关资料和培训服务。同时，它有义务向雇主提供日常检查服务。

7.5安全文明施工。承包商应加强施工现场的安全施工管理，项目经理应对项目的安全责任负责，对施工人员进行安全教育，检查施工设备和机械的安全状况。

7.6做好施工现场协调工作

项目经理负责组织协调业主、总承包商和监理公司，做好交叉作业的充分准备等。，且不得延误或影响总承包商和其他分包商的正常施工工作。发包人有权撤换不服从发包人和监理公司负责人管理的有关人员，给发包人造成的损失由承包人承担。

8.保修期和售后服务规定:

8.1自整体工程竣工验收之日起三年。

8.2保修期内，所有部件、灯具等。由于产品质量原因，应由承包商免费更换。

8.3保修期满后，可提供终身(有偿)维护服务。

9.付款方式

合同签订后，乙方支付履约保证金人民币1万元(投标保证金转为履约保证金)；路灯全部安装完毕后，甲方支付70%的竣工工程款，竣工验收合格后支付10%的实际竣工工程款，审计结算完成后支付15%的实际竣工工程款，剩余5%作为质量保证金，使用三年无质量问题一次性付清。

有下列情形之一的，发包人可以延期支付工程款。

(1)工程实际进度落后约定进度7天以上，承包人没有切实可行的措施保证工期；

(2)工程质量存在严重缺陷；

(3)施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除的；

④未按约定提交竣工资料；

上述情况得到彻底纠正和解决后，发包人将恢复正常拨款，但由于上述原因给发包人造成的损失由承包人全部承担。

如果承包人恶意拖欠农民工工资，发包人有权从承包人工程款中扣除这笔费用，直接支付农民工工资。

10.违约责任

10.1根据鲁政办〔1993〕72号文件的有关规定，因承包人的原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总费用5%的违约责任，并承担修复义务，直至达到要求的质量标准，修复费用由承包人承担。

10.2如果承包人提供的货物不能满足质量要求，或提供的货物不符合投标样品的规格和样式，发包人有权终止合同，由此造成的损失由承包人承担。合同终止后，承包商的履约保证金将被没收。发包人造成的损失大于履约保证金数额时，承包人还应赔偿差额。

10.3发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应的损失。

10.4因履行合同发生的任何争议，双方应协商解决。协商不成的，向济南地区法院提起诉讼。

11其他事项

11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件、工程量清单和图纸是本合同的组成部分。

11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、招标文件及附件。

签发人:(公章)承办人:(公章)

住所:

年月日: