简易版拆迁房屋买卖合同
现实生活中经常看到安置房。一般在城市规划过程中，会有部分房屋需要拆迁。这个时候，要么房子的主人必须得到补偿。有的是为屋主重新安排的房子。这是安置房。下面的小系列就和大家分享一下销售合同，读一读。
简易版拆迁房屋买卖合同
卖方(甲方)
买方(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产事宜，签订本协议，共同遵守和执行。
1.由于甲方房屋已依法拆迁，甲方自愿将拆迁房屋转让给乙方..乙方获得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。
2.由于上述房屋尚未建成，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方到开发商处根据房屋售价选择编号，并选择房屋的楼层和位置。
3.根据开发商要求，乙方自行支付房价款(该房屋均价为每平方米人民币，具体房价款根据所购楼层和位置计算)。此外，作为乙方，乙方应根据所购建筑的建筑面积分别向甲方支付每平方米人民币的奖励。
4.乙方选择房屋楼层和位置后，向甲方支付报酬的三分之一；房屋主体结构完成后支付三分之一；基本余额应在建筑物交付后十天内支付。
5.上述开发商开发的拆迁建筑应位于。被拆迁房屋的位置不在上述位置的，乙方有权解除协议，甲方退还已支付的奖励。
6.甲方与拆迁办公室谈妥补偿协议后，乙方有权直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻挠。如甲方需要办理相关手续，甲方有义务协助提供。
7.如乙方不能直接与开发商签订购房协议或合同，并以甲方名义签订购房协议，甲方应协助乙方办理过户。乙方需要办理产权证、土地证和过户手续，甲方应提供所有相关手续和资料。如因甲方延误影响产权过户登记，给乙方造成损失，甲方应承担赔偿责任。
8.房屋买卖合同成立后，如乙方将房屋出租出售，甲方不得以任何方式阻挠。
9.本协议签订后，双方共同遵守，甲方不得无故反悔，不得对该房产主张任何权利。如甲方违约，除退还乙方已支付的全部货款、利息和报酬外，甲方还应支付人民币违约金..
10.本协议由双方共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议，应向另一方支付违约金。
10.在本协议履行期间，双方的分歧应通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。
11.本协议一式两份，双方各执一份。
12.本协议自双方签字之日起生效。
物主
乙方
年月日
拆迁房屋买卖合同范本
出卖人(简称甲方，由该房屋所有人签字):
Id号:
买方(简称乙方):
Id号:
根据有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产事宜，签订本合同，共同遵守和执行。
第1条甲方将位于(房屋具体地址)的自有拆迁房屋出售给乙方，房产证的面积暂定为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
第2条上述房产的总成交价为人民币元。实际房产证面积如有误差，实际退款以/平方米为准。
第3条付款时间和方式:
乙方应在签订合同当日一次性支付人民币10万元。甲方应保证该房屋于年月日前交付乙方居住使用，乙方应立即支付人民币元。如该房屋之前未交付乙方居住使用，甲方每月应向乙方支付租金损失1500元。该房屋转让给乙方后，乙方应立即支付剩余房款人民币。
第4条甲方保证有权出售该房产。如有其他权利人主张该财产，给乙方造成损失，由甲方承担责任。
第5条甲方应在该房屋可转让之日起30天内协助乙方办理过户。乙方有办理产权证、土地证和过户手续的需要，甲方应提供一切相关手续和资料。如因甲方原因导致乙方延期办理房产证，甲方应承担总房款的30%作为对乙方的违约金..
第6条甲乙双方应遵守国家房地产政策法规，按规定缴纳办理房地产转让手续所需的税费。甲、乙双方均承担4万元以内的房产过户相关费用。超过4万元的，超出部分由甲方承担。
第7条在当地政策允许的情况下，如果在办理房产证时，被拆迁房屋可以直接以乙方名义登记，甲方应协助乙方办理，并尽可能协助乙方少交或免交转让费和税费。因甲方故意不协助而增加的转让费和税费由甲方承担..
第8条本合同签订后，甲乙双方共同遵守，不得无故反悔。如因甲方违约导致该房产无法过户至乙方名下，甲方应按同一地点、同一面积的商品房最高价格计算实际损失并赔偿乙方。如需评估房产价值，评估费用由甲方承担。
第9条乙方有权出租和出售该房屋，无论房屋买卖合同成立后是否办理产权证、土地证和过户手续，甲方不得以任何方式阻挠。
第十条、在合同履行过程中，双方的分歧应通过协商解决，协商不成的，可向人民法院提起诉讼。如乙方因甲方违约需要聘请律师起诉，律师费由甲方承担..
第11条本合同一式三份，自双方签字之日起生效。
甲方(房屋所有人签字):
乙方:
年月日
搬家销售合同模板
卖方(简称甲方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
买方(简称乙方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
根据有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产事宜，签订本合同，共同遵守和执行。
第1条甲方将位于(房屋地址)的自有拆迁房出售给乙方，建筑面积约_ _平方米。
第2条上述房产的总成交价为人民币元整。实际建筑面积与房产证面积有误差的，不影响总房价。
第3条付款时间和方式:乙方应在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _前向甲方支付首付款 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _月_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _日甲方首付款之日起，乙方已取得该房屋的实际控制权 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
第4条甲方保证有权出售该房产。如有其他权利人主张该财产，给乙方造成损失，由甲方承担责任。
第5条甲方应在该房屋可转让之日协助乙方办理该房屋的转让手续。乙方有办理产权证、土地证和过户手续的需要，甲方应提供一切相关手续和资料。如因甲方原因导致乙方延期办理房产证，甲方应向乙方承担额外赔偿责任人民币2万元..
第6条甲乙双方应遵守国家房地产政策法规，按规定缴纳办理房地产转让手续所需的税费。房产过户手续费由乙方承担..
第7条在当地政策允许的情况下，如果在办理房产证时，被拆迁房屋可以直接以乙方名义登记，甲方应协助乙方办理，并尽可能协助乙方少交或免交转让费和税费。因甲方故意不协助而增加的转让费和税费由甲方承担..
第八条本协议签订后，甲乙双方共同遵守，不得无故反悔。如因甲方违约导致该房产无法过户至乙方名下，甲方除返还房价款外，还应按该房产实际增值部分赔偿乙方损失。如需评估房产价值，评估费用由甲方承担..
第9条在本协议履行过程中，双方的分歧应通过协商解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。如乙方因甲方违约需要聘请律师起诉，律师费由甲方承担..
第10条本协议一式两份，双方各执一份。本协议自双方签字之日起生效。
甲方(全体业主签字):乙方:
年月日